工期索赔怎么处理?
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-03-29 11:01
- 提问者网友:孤山下
- 2021-03-28 17:36
工期索赔怎么处理?
最佳答案
- 五星知识达人网友:十鸦
- 2021-03-28 18:38
1. 工期索赔的处理原则
(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同。
(2)共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:
①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。
2. 工期索赔的计算方法
工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。
(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同。
(2)共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:
①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。
②如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。
③如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。
2. 工期索赔的计算方法
工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。
全部回答
- 1楼网友:深街酒徒
- 2021-03-28 19:41
建设方违约,施工方可以索赔,法律肯定支持。
施工方应积极的配合建设方进行验收及备案,如因施工方不配合给建设方造成损失,建设方索赔,法律也是支持的。
因为和建设方的工期索赔谈不拢,就不配合建设方工作,这不是法律行为。法律不支持的。
因为法律支持的仲裁、起诉等法律行为。
所以目前双方可以相互索赔,各自举证。
施工方应积极的配合建设方进行验收及备案,如因施工方不配合给建设方造成损失,建设方索赔,法律也是支持的。
因为和建设方的工期索赔谈不拢,就不配合建设方工作,这不是法律行为。法律不支持的。
因为法律支持的仲裁、起诉等法律行为。
所以目前双方可以相互索赔,各自举证。
- 2楼网友:往事隔山水
- 2021-03-28 19:13
你好,根据你的问题沈阳律师——刘政伟回答如下:违约可以起诉,他连基本的资料手续都没有履行,显然这是违约
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯