下列选项中，有关工程竣工日期的表述，错误的是()A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提

1.[单选题]下列选项中，有关工程竣工日期的表述，错误的是( )A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期 B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期ABCD

参考答案：A 参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经验收合格的，鉴定期间为顺延工期期间。第十四条规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

感谢回答，我学习了